Виготовлення проектно-кошторисної документації на об'єкт: «Нове будівництво біологічних очисних споруд господарсько-побутових стічних вод у смт. Голованівськ Кіровоградської області» -

Оцінка пропозицій здійснюється на основі єдиного критерію – ціна пропозиції. Питома вага цінового критерію – 100 %. Методика оцінки: Оцінка пропозицій проводиться за цінами пропозицій з врахування податку на додану вартість (з ПДВ). Найбільш економічно вигідною пропозицією визнається така, ціна якої є найнижча за результатами проведення електронного аукціону. У разі якщо була подана одна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку подання пропозицій автоматично стає найбільш економічно вигідною пропозицією. І) Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 1. Вид, характеристика робіт, код ДК (НК): Виготовлення проектно - кошторисної документації на об'єкт: Нове будівництво біологічних очисних споруд господарсько-побутових стічних вод у смт Голованівськ Кіровоградської області (ДК 021:2015: 71320000-7 — Послуги з інженерного проектування), (надалі - роботи) відповідно до Завдання на проектування (Таблиця № 1 п.п.17.1 п.17 цього Оголошення про проведення спрощеної закупівлі через систему електронних закупівель). 2. Цінову пропозицію учасника закупівлі на виконання проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт визначають виходячи з кошторисної вартості цих робіт, розрахунків складових структури витрат, поточних цін на трудові та матеріальні ресурси. При цьому заробітна плата обчислюється виходячи з величини, яку проектна (науково-проектна, вишукувальна) організація планує отримати при виконанні зазначених робіт на об’єкті будівництва. Вартість робіт визначається на підставі зведеного кошторису. Зведений кошторис повинен бути складений за формою 1-П наведеній в Настанові з визначення вартості проектних, науковопроектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво на підставі кошторису (-ів) на проектні (вишукувальні) роботи, складеного (-их) за формою 2-П або за формою 3-П, які наведені в Настанові з визначення вартості проектних, науковопроектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво. Кошториси повинні бути додатками до зведеного кошторису. Витрати на відрядження працівників (добові, витрати на проживання та проїзд, перевезення до місця виконання робіт) входять до загальної вартості робіт та узгоджуються із Замовником при укладанні Договору. До вартості робіт має бути включено отримання позитивного висновку комплексної експертизи проектної документації за робочим проектом «Нове будівництво біологічних очисних споруд господарсько-побутових стічних вод у смт Голованівськ Кіровоградської області». 3. Результатом робіт є: — топогеодезична зйомка; — інженерно-геологічні вишукування; — проектно-кошторисна документація за стадіями «Робочий проект» — позитивний висновок комплексної експертизи. 4. Результат робіт, в т.ч. за якістю повинен відповідати таким ТУ, кресленням і т.п.: — Завданню на проектування (Таблиця № 1 Додатку 3 до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі); — ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво (із змінами); — ДСТУ Б А.2.4-4:2009 Основні вимоги до проектної та робочої документації; — Настанові з визначення вартості будівництва, затвердженої згідно Наказу Мінрегіону від 01.11.2021 № 281. — Настанові з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво, затвердженої згідно Наказу Мінрегіону від 01.11.2021 № 281; — ДБН В.1.2-14:2018 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд; — ДСТУ 8907:2019 Настанова щодо організації проведення експертизи проектної документації на будівництво — нормам та вимогам чинного законодавства України. 5. Порядок використання матеріалів при виконанні робіт: виконавець виконує роботи власними силами та засобами з використанням власних матеріалів. Вартість використання засобів та матеріалів входить до загальної вартості робіт. 6. Документи, що надаються Виконавцем при передачі результату робіт: 6.1. Акти здачі-приймання проектних робіт; 6.2. Проектно-кошторисна документація за стадією «РП», що відповідає вимогам, наведеним в п.4 цього додатку та в обсязі передбаченому цим додатком, у тому числі: — Позитивний комплексний експертний звіт щодо розгляду проектної документації за проектом Нове будівництво біологічних очисних споруд господарсько-побутових стічних вод у смт Голованівськ Кіровоградської області та рекомендацією щодо її затвердження в установленому законодавством порядку. 7. Додаткові умови: 7.1. Виконавець несе відповідальність згідно Статті 891 ЦК України, а саме: 7.1.1. За недоліки проектно-кошторисної документації та пошукових / вишукувальних робіт, включаючи недоліки, виявлені згодом у ході будівництва, а також у процесі експлуатації об'єкта, створеного на основі виконаної проектно-кошторисної документації і результатів пошукових робіт. 7.1.2. У разі виявлення недоліків у проектно-кошторисній документації або в пошукових/вишукувальних роботах підрядник (Виконавець), на вимогу Замовника, зобов'язаний безоплатно переробити проектно-кошторисну документацію або здійснити необхідні додаткові пошукові роботи, а також відшкодувати завдані збитки, якщо інше не встановлено договором або законом. 7.2. Виконавець несе відповідальність згідно Статті 324 ГК України, а саме: 7.2.1. За договором підряду на проведення проектних і досліджувальних робіт підрядник (Виконавець) зобов'язується розробити за завданням Замовника проектну документацію або виконати обумовлені договором проектні роботи, а також виконати досліджувальні роботи, а замовник зобов'язується прийняти і оплатити їх. 7.3. До відносин, що виникають у процесі виконання проектних та досліджувальних робіт, можуть застосовуватися положення статті 318 ГК України. 7.4. Документація повинна бути виконана українською мовою та передана Замовнику в чотирьох примірниках на паперовому носії та в електронному вигляді в форматі *.pdf на flash - носії згідно п.п.7.3 та 9.8 ДБН А.2.2-3-2014. 7.4.1. Закінчення робіт встановлюється до 20.12.2022 року 7.5. У разі відсутності можливості у Замовника своєчасного фінансування робіт, до Замовника не будуть застосовуватись господарські санкції, передбачені Господарським кодексом України. 8. Протяжність зовнішніх мереж каналізації від очисних споруд до точки скиду очищених стічних вод - визначається Проектувальником за результатом розробки відповідних проектних рішень щодо відведення очищених каналізаційних стоків від очисних споруд, які проектуються. Таблиця № 1 ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ № з/п Перелік основних даних і вимог Склад основних даних та вимог 1. 1 Назва та місцезнаходження об’єкта Нове будівництво біологічних очисних споруд господарсько-побутових стічних вод у смт Голованівськ Кіровоградської області 2. Підстава для проектування Договір підряду № _________ від _____________ р 3. Вид будівництва Нове будівництво 4. Дані про замовника Голованівська селищна рада 5. Джерело фінансування Місцевий бюджет 6. Необхідність розрахунків ефективності інвестицій Не розробляти. 7. Дані про генерального проектувальника 8. Стадійність та етапи проектування Розробка проектно-кошторисної документації виконується в 1 стадію – «Робочий проект» (РП). 9. Інженерні вишукування Інженерні вишукування - виконати топогеодезичну зйомку та інженерно- геологічні вишукування. 10. Дані про особливі умови будівництва (сейсмічність, група складності умов будівництва на просадних грунтах, підроблювані і підтоплювані території тощо) Згідно ДБН В.1.1-25:2009 «Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування». Сейсмічність 5 балів; територія не підтоплювана. 11. Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики запроектованого об'єкта Виконати проект на будівництво біологічних очисних споруд господарсько-побутових стічних вод невеликого мікрорайону селища. Відвід стічних вод після очистки передбачити в технічну водойму. 12. Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів Будівництво виконується в одну чергу – очисні споруди 60 м3/добу 13. Визначення класу (наслідків) відповідності, категорії складності та установленого строку експлуатації Згідно ДСТУ 8855:2019 “Визначення класу наслідків (відповідальності)” Клас наслідків СС2. Установлений строк експлуатації - 30 років 14. Вказівки про необхідність Попереднє погодження проектних рішень з Замовником. 15. Технічний захист інформації Проектна документація не може бути передана без згоди Замовника іншим особам. 16. Потужність або характеристики об'єкту, виробнича програма Планова продуктивність очисних споруд біологічної очистки господарсько-побутових стічних вод – 60 м³/добу. Періодичність роботи очисних споруд - цілодобово. Пікові навантаження з 6-00 до 9-00, з 18-00 до 21-00 год. 17. Вимогу до благоустрою майданчика Згідно ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» Виконати відновлення пошкодженого покриття та зелених насаджень після виконання земляних робіт. 18. Вимоги до інженерного захисту територій і об'єктів Згідно ДБН В.1.1-46:2017 Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення 19. Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище» Згідно ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд» 20. Вимоги щодо розробки «Оцінки впливу на довкілля» Згідно ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» 21. Вимоги з енергозбереження та енергоефективності Згідно ЗУ «Про енергозбереження» . В проекті передбачити застосування сучасного енергоефективного обладнання 22. Дані про технології і (або) науково-дослідні роботи, які пропонує застосувати Замовник Відсутні 23. Вимоги до режиму безпеки та охорони праці Згідно чинних норм, правил та інструкцій України 24. Вимоги до розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) Згідно ДСТУ 8773:2018 «Склад та зміст розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту в складі проектної документації на будівництво об`єктів. Не вимагається 25. Вимоги до систем протипожежного захисту об'єкта Згідно ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги 26. Вимоги до розроблення спеціальних заходів Згідно чинних норм, правил та інструкцій України 27. Призначення нежитлових поверхів Згідно чинних норм, правил та інструкцій України 28. Перелік будинків та споруд, що проектуються у складі комплексу Згідно чинних норм, правил та інструкцій України 29. Особливі вимоги 1. У проектній, кошторисній документації чітко вказати найменування, технічні характеристики, тип, марку матеріальних ресурсів, застосовувати сертифіковані матеріали і погоджувати із замовником. 2. З метою скорочення тривалості будівельно-монтажних робіт, очисні споруди повинні бути максимально укомплектовані технологічним, електротехнічним обладнанням, устаткуванням автоматизації і контрольно-вимірювальними приладами. Вимоги до обладнання очисних споруд: 1. Запроектувати очисні споруди які відповідають вимогам: - установка для глибокої біологічної очистки стічних вод по технології «BIOTAL»; - семиступінчата очистка стічних вод з комбінацією континуальної та дисконтинуальної схем очистки стічних вод з ефективністю очистки не менше 99%; - семи програмне регулювання потужності очисних споруд в залежності від витрати стічних вод та концентрації кисню в установці; - автоматичне видалення та стабілізація надлишкового активного мулу; - робота очисних споруд в автоматичному режимі (без обслуговуючого персоналу); - наявність аварійної звукової та світлової сигналізації; - дистанційне інформування диспетчера про роботу установки через протокол RS485, в тому числі про аварійну ситуацію; - застосування повітродувок рутцевого типу, застосування насосів Grundfos; - наявність резервного повітродувного обладнання; - гарантійний термін обслуговування не менше 5 років; - установка для глибокої біологічної очистки стічних вод повинна бути вітчизняного виробництва; - установка для глибокої біологічної очистки стічних вод повинна мати Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи про відповідність пропонованої установки встановленим медичним критеріям безпеки/показникам або про відповідність пропонованої установки вимогам діючого санітарного законодавства України (надати в складі пропозиції сканкопію з оригіналу або копії відповідного діючого станом на дату розкриття пропозицій Висновку санітарно-епідеміологічної (санітарно-гігієнічної) експертизи. 3. Отримання ТУ, погоджень, дозволів тощо, а також збір вихідних даних не представлених Замовником, і необхідність в яких виникла в процесі проектування, забезпечує Замовник. 4. Кошторисну документацію виконати у відповідності з Настановою з визначення вартості будівництва та Настановою з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво, затверджених згідно Наказу Мінрегіону від 01.11.2021 № 281. 30. Перелік вихідних даних, які надаються Замовником Рішення компетентного органу про відведення земельної ділянки на правах оренди або документи що підтверджують право власності на землю. Містобудівні умови та обмеження. Генеральний план (масштаб 1:500 або 1:1000) з детальним плануванням місцевості. Технічні умови на водокористування (або дозвіл на спец. водокористування), каналізацію, електричні мережі (II категорія надійності). Договір (довідка) з комунальним підприємством на утилізацію або використання твердих і рідких відходів. Ситуаційний план у М 1:2000, або 1:5000, або 1:10000 (в радіусі 2 км від будівництва). 31. Кількість примірників проекту 4 (чотири) друкованих примірника ПКД, 1 (один) в електронному вигляді на компакт-диску, при цьому кошторисна документація в електронному вигляді має бути у форматах *.ims; *.bsdu; *.ibd; *.bds, проектна документація в електронному вигляді має бути у форматах: текстові файли *.doc, *.docx, *.pdf; графічні – *.pdf *.dwg. Мова – українська. 32. Проведення експертизи Покладається на Підрядника 33. Авторський нагляд Виконується за окремим договором 34. Строки виконання робіт Згідно умов Договору Примітка Замовник має право перевірити відповідність технічних та якісних характеристик обладнання та при виявлення таких невідповідностей – відхилити пропозицію Учасника.

Реквізити договору